Madde 20 — İhale dokümanın içeriği ve bulunması gereken hususlar

MADDE 20 – (1) İhale dokümanında; istekli ve müşterilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işe ilişkin teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanında işin niteliğine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka, genel olarak aşağıdaki şartlardan ihale konusu işin özelliğine göre gerekli görülenler yer alır.

a) İhale konusu işin türü, niteliği, miktarı ve ihale yöntemi.

b) İşin ve ihalenin yapılma yeri ve zamanı, teslim etme ve alma şekil ve şartları.

c) Tekliflerin geçerlik süresi, alınması ve açılması, değerlendirilmesi.

ç) Ödeme ve tahsilat koşulları, fiyat esasları ve teslim şekli.

d) Vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu primi, fon ve diğer masrafların kimin tarafından ödeneceği.

e) En avantajlı fiyat ve şartlarda üstünlüğü tespitte komisyonların serbest olduğu.

f) Teminat alınması gereken işler için alınacak geçici veya kesin teminatın banka teminat mektubu olması halinde bunun ihale dokümanı ekinde belirlenen şekilde olması gerektiği.

g) Dokümanların gerektiğinde yabancı dilde de düzenleneceği ve ihtilaf halinde hangi metnin geçerli olacağı.

ğ) Sözleşmelerin noterce onaylanıp onaylanmayacağı.

h) Yüklenilen işin bir bölümünün ya da tamamının yapılmaması halinde yapılacak işlemler, uygulanacak cezai şartlar.

ı) Yapılacak veya yaptırılacak muayene, kontrol ve tahlillere ilişkin hususlar.

i) Muayene, kontrol ve tahlil sırasında, görülen arıza ve eksikliklerin giderilmesi için tanınacak sürenin cezalı süreden sayılıp sayılmayacağı.

j) İşin kabulüne ilişkin hususlar.

k) Uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkeme ve icra müdürlüklerinin, Türk Mahkemelerinin yetkili olması durumunda şartnamelerin Türkçe metninin geçerli olacağı.

l) İlave işler ve eksiltmeler.

m) Yüklenicilerden işin önem ve özelliğine göre, ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi, mali durum belgesi, yapı-araç bildirimi ve teknik personel beyannamesi, iş yaptığı banka referans mektubu, yaptığı işler, teknik kapasitesi, taahhütte bulunduğu işler, yeterlik belgesi gibi ehliyet ve belgelerin aranabileceği.

n) Ajansın ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbest olduğu.

o) Yüklenicinin, Ajansın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen işi başkasına devredemeyeceği.

ö) Yükleniciye ilgili madde hükümlerine göre avans verilecekse bunun koşul ve miktarları/oranları.

p) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilmesini gerektiren hususlar.

r) Yüklenicinin yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden kaynaklanan Ajans alacaklarına hangi oranda faiz uygulanacağı.

s) Diğer gerekli hususlar.

İhale dokümanının verilmesi